ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТАЛИ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТАЛИ

(публичная оферта) 

      Настоящие Общие условия поставки (далее — Условия) определяют порядок продажи и поставки товаров, а также порядок оплаты, приемки и иные условия взаимоотношений между Поставщиком и Покупателем (Далее совместно – Стороны).

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия являются предложением Поставщика заключить договор поставки на изложенных ниже условиях в порядке статьи 435, пункта 2 статьи 437, статей 438 и 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Размещение настоящих Условий на сайте Поставщика является публичным предложением (офертой) неопределенному кругу лиц заключить договор поставки.

1.3. Оплата Покупателем выставленного Поставщиком счета признается полным и безоговорочным акцептом настоящих Условий и означает заключение договора поставки на условиях, размещенных на сайте Поставщика и действующих на дату оплаты счета.

1.4. Совершая оплату счета, Покупатель подтверждает, что:

·         ознакомился с настоящими Условиями;

·         понимает их содержание;

·         принимает их без оговорок и исключений;

·         обладает всеми необходимыми полномочиями для заключения договора.

1.5. В случае, если между Поставщиком и Покупателем подписан отдельный договор, приоритет имеют условия такого отдельного договора, если иное прямо не предусмотрено соглашением сторон 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Поставщик — лицо, размещающее настоящие Условия на сайте и осуществляющее поставку товаров.

2.2. Покупатель — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное лицо, оплатившее счет Поставщика и присоединившееся к настоящим Условиям.

2.3. Товар — продукция, ассортимент, количество, цена и иные характеристики которой указываются в счете, спецификации, заказе или ином документе Поставщика.

2.4. Счет — документ, выставленный Поставщиком Покупателю, содержащий сведения о Товаре, цене, количестве, сроке оплаты и/или иные существенные условия.

2.5. Сайт — интернет-ресурс Поставщика, на котором размещены настоящие Условия. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями.

3.2. Наименование, ассортимент, сроки и условия поставки, количество и цена подлежащих поставке Товаров, порядок и условия оплаты согласовываются Сторонами в счетах на оплату.

3.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему договору не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц и находится в свободном обращении на территории Российской Федерации.

3.4. Договор поставки считается заключенным с момента оплаты Покупателем выставленного счета, если иной порядок не согласован Сторонами.

3.5. Частичная оплата счета не может быть признана акцептом, если Поставщик письменно не уведомит об ином.

3.      ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара и порядок расчетов указывается в акцептованных счетах на оплату.

Покупатель оплачивает счет в срок, указанный в счете, а при отсутствии такого срока — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его выставления, если иной срок не указан Поставщиком.

3.2. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Оплата производится непосредственно Поставщику или иному лицу, указанному Поставщиком в качестве получателя платежа в счете или в дополнительном уведомлении.

3.4. При производстве расчетов Поставщик вправе засчитать в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком поступающие денежные средства вне зависимости от назначения платежа в порядке календарной очередности.

3.5. В случае изменения ценообразующих факторов (отпускных цен заводов-изготовителей, транспортных расходов, увеличение курса доллара/евро/юаня по отношению к рублю более чем на 10% и прочее) Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Товара. О данных изменениях Поставщик до отгрузки Товара, цена на который изменилась, уведомляет Покупателя письменно (телеграммой, заказным письмом, электронной почтой) и выставляет дополнительный или новый счет. Покупатель в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления и счета сообщает Поставщику о согласии или несогласии на поставку Товара по новым ценам. В случае несогласия, Поставщик возвращает уплаченные авансовые платежи Покупателю после получения письменного отказа от поставки Товара по новым ценам и требования о возврате авансовых платежей. Согласование новой цены Товара производится либо дополнительным соглашением, либо путем оплаты дополнительного (нового) счета Поставщика.

3.6. В случае нарушения порядка оплаты, предусмотренного в счете на оплату, Поставщик не гарантирует сохранение цены на Товар, указанной в счете на его оплату, а так же не гарантируем наличие Товара и

вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Товара, о чем извещает Покупателя. В

случае несогласия Покупателя, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения настоящего Договора, о чем извещает Покупателя.

3.7. Настоящим Стороны гарантируют, что они состоят на налоговом учете, надлежащим образом ведут бухгалтерский и налоговый учет, в соответствии с действующим законодательством РФ, добросовестно уплачивают все предусмотренные Налоговым кодексом РФ налоги и сборы, регулярно сдает налоговую отчетность. Все негативные последствия, связанные с нарушением данной гарантии, несет виновная Сторона.

Стороны подтверждают, что они:

– не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;

– не освобождены от обязанностей оплаты налога на прибыль организаций и не применяют к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 (ноль) процентов.

В случае отказа налоговыми органами в возмещении НДС, виновная Сторона несет ответственность в виде обязанности возместить другой Стороне убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования другой Стороной этой недостоверной информации.

3.8. По требованию Поставщика Покупатель обязан осуществить сверку расчетов по Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заявления требования Поставщиком или получения сверки расчетов от Поставщика. В случае несогласия Покупатель обязан указать об этом в сверке расчетов с приведением своих расчетов. Отказ или не проведение сверки расчетов означает, что Покупатель согласен со сверкой расчетов, представленной Поставщиком.

3.9. Покупатель с момента получения товаросопроводительных документов (ТН, ТТН, акты) от Поставщика на поставленный Товар в течение 10 - ти (Десяти) календарных дней направляет возвратный экземпляр Поставщику с печатями и подписями ответственных лиц организации.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Способ доставки и отгрузочные реквизиты указываются в акцептованных счетах на оплату.

Если иное не оговорено в счете – оферте Поставщика, поставка производится путем отгрузки Товара со склада Поставщика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская д.24.

4.2. В случае поставки Товара Покупателю в многооборотной таре, тара подлежит возврату Покупателем в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента получения Покупателем Товара от Поставщика либо конечного перевозчика.

4.3. Для Покупателя, получающего Товар самовывозом, срок хранения его на складе Поставщика составляет не более 7 (Семи) календарных дней с даты извещения Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке, которое может быть направлено Поставщиком Покупателю любым доступным способом (в т.ч. по электронной почте). По истечении указанного срока Поставщик не гарантирует наличие согласованной к поставке и/или оплаченной партии Товара на складе Поставщика, в связи с чем, новый срок поставки (или дата выборки/самовывоза) согласовывается Сторонами дополнительно, либо Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты стоимости хранения Товара из расчета 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости Товара за каждый день хранения сверх согласованного срока. По истечении 30-ти (Тридцати) календарных дней хранения Поставщик вправе расторгнуть Договор полностью или в части и реализовать Товар третьим лицам с правом возмещения Покупателем убытков, в порядке ст. 524 Гражданского кодекса РФ.

4.4. Расходы по упаковке и доставке не включаются в цену Товара и оплачиваются Покупателем дополнительно на основании представленных Поставщиком документов, если иное не оговорено в счете- оферте.

4.5. Работы по погрузке Товара в транспорт Покупателя производятся силами и за счет Покупателя. При этом перемещение Товара по территории склада Поставщика до места погрузки производится силами и за счет Поставщика.

4.6. Приемка Товара по количеству осуществляется, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

4.7. Приемка Товара по качеству осуществляется, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

4.8. При обнаружении каких-либо видимых недостатков Товара, Покупатель вправе заявить о них в момент принятия Товара, в противном случае Покупатель лишается права ссылаться на какие-либо видимые недостатки поставленного Товара и/или товаросопроводительных документов.

4.9. Претензии по количеству и качеству Товара рассматриваются Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

4.10. Датой поставки, перехода права собственности и перехода рисков утраты, повреждения или случайной гибели Товара, если иное не предусмотрено в Спецификации, является:

- при доставке Товара транспортной компанией Покупателя (Грузополучателя) или Поставщика – дата передачи Товара транспортной компании, указанной в транспортной накладной или товаро – транспортной накладной, акте (ТН, ТТН, акте);

- при выборке Товара на складе Поставщика – дата получения Товара Покупателем, согласно универсального передаточного акта )УПД).

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

     5.1. Качество Товара   должно   соответствовать ГОСТам и ТУ установленным для данного вида Товара, а также технической документацией завода-изготовителя (СТО, техпаспорты, инструкции и т.п.).

5.2. Гарантия и ее условия определяются технической документацией на Товар, а в случае, если поставляемым Товаром является таль электрическая дополнительно гарантийными обязательствами, являющимися приложением к настоящему договору. В случае отсутствия в технической документации гарантийных сроков на Товар (сроков годности, сроков эксплуатации и т.д.) Поставщик не берет на себя дополнительные гарантийные обязательства, если иное не предусмотрено Спецификацией. Правила ч. 2 ст. 477 на Товары не распространяются.

5.3. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, предоставляя ему акт рекламации по электронной почте. Акт рекламации принимается к рассмотрению при условии, что в нем содержится следующая информация: описание дефекта и событий, предшествовавших ему, фото и видеоматериал с демонстрацией дефекта, сведения о лицах, производивших монтаж и ввод в эксплуатацию Товара и их квалификации с приложением подтверждающих документов, сведения о проведении технических осмотров и обслуживании Товара, согласно инструкции по эксплуатации с указанием даты и перечня проведенных мероприятий.

В случае отсутствия в акте рекламации информации, указанной в настоящем пункте, в том числе частично, Поставщик вправе отказать в принятии рекламации к рассмотрению.

5.4. Выезд Поставщика для установления причин недостатков Товара в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком только в пределах Свердловской области. При этом если в ходе осмотра Поставщиком обнаружено, что заявленные Покупателем дефекты возникли по его вине и не являются гарантийным случаем, то все расходы (включая расходы на проезд, проживание и оплату труда персоналу Поставщика, связанные с проверкой Товара, а также расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу Товара, иные расходы, связанные с ремонтом дефекта) несет Покупатель. В случае, если такие расходы были произведены Поставщиком, Покупатель обязуется компенсировать Поставщику путем оплаты выставленного Поставщиком счета, в течении 5 (пяти) дней с момента получения такого счета.

5.5.В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Товара с местонахождением за пределами Свердловской области, Покупатель обязан доставить Товар Поставщику по адресу, указанному в реквизитах Договора, в предварительно согласованный Сторонами срок и забрать его после гарантийного ремонта (в случае его проведения). Товар должен быть упакован Покупателем в тару, обеспечивающую его безопасную погрузку, перевозку и разгрузку. При возникновении убытков, вызванных гарантийным ремонтом, Покупатель вправе потребовать их возмещения в заранее оцененном размере – в пределах 10 % от стоимости некачественной детали или узла. В данную стоимость входят расходы Покупателя по доставке Товара, простой, регрессные требования третьих лиц и иные.

По решению Поставщика, последним может быть осуществлен выезд за пределы Свердловской области для осмотра Товара и установления причин заявленного Покупателем дефекта. В этом случае все расходы (включая расходы на проезд, проживание и оплату труда персоналу Поставщика, связанные с проверкой Товара, а также расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу Товара, иные расходы, связанные с ремонтом дефекта) несет Покупатель. В случае, если такие расходы были произведены Поставщиком, Покупатель обязуется компенсировать Поставщику путем оплаты выставленного Поставщиком счета, в течении 5 (пяти) дней с момента получения такого счета. Стороны согласовали, что указанные расходы не являются убытками Покупателя.

5.6. В период гарантийного срока, Покупатель при обнаружении недостатков Товара вправе требовать от Поставщика только проведения гарантийного ремонта Товара, а в случае невозможности его проведения замены Товара.

5.7. Не являются гарантийным случаем дефекты, возникшие вследствие естественного износа Товара, быстроизнашивающихся запасных частей товара, материалов и деталей, а также дефекты, возникшие вследствие неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, на применение Товара не по назначению, на повреждения вследствие

неквалифицированного пуска в эксплуатацию, а также в случае ненадлежащего хранения, транспортировки, несоблюдения технических инструкций, правил эксплуатации, установленных заводом - изготовителем, а также на иные дефекты Товара, возникшие

в результате виновных действий Покупателя или третьих лиц, за действия которых Поставщик не отвечает.

Поставщик вправе отказать в удовлетворении требований Покупателя по недостаткам Товара, если такие недостатки возникли по указанным выше причинам.

5.8. В течение всего гарантийного срока Поставщик обязуется устранять все возникшие недостатки в Товаре для обеспечения его работоспособности, если указанные недостатки входят в гарантийный случай.

5.9. В случае если выявленный Покупателем недостаток Товара не входит в гарантийный случай, Поставщик уведомляет об этом Покупателя. Покупатель в течение 3 дней с момента получения такого уведомления принимает меры по вывозу Товара с территории Поставщика. По истечении указанного срока, Поставщик вправе по своему выбору:

- потребовать от Покупателя оплаты стоимости хранения Товара из расчета 0,1 % от стоимости Товара за каждый день хранения сверх согласованного срока. По истечении 30-ти (тридцати) календарных дней хранения, Поставщик вправе реализовать Товар третьим лицам с правом возмещения из полученных сумм оплаты стоимости хранения, а также иных расходов, связанных с реализацией Товара, а оставшуюся сумму перевести на счет Покупателя.

- возвратить Покупателю Товар с оплатой транспортных расходов Покупателем.

Стороны вправе договориться об устранении Поставщиком указанных недостатков за дополнительную плату. При этом стоимость определяется Поставщиком и сообщается Покупателю.

5.10. Устранение Покупателем выявленных в течение гарантийного срока дефектов Товара самостоятельно или за свой счет, без уведомления и согласования с Поставщиком, влечет полное прекращения гарантийных обязательств Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении сроков поставки Товара, предусмотренных счетом – офертой, Покупатель вправе выставить Поставщику требование об оплате исключительной неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара. Оплата неустойки осуществляется только на основании письменной претензии Покупателя.

6.3. Поставщик освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, явилось следствием нарушения производственных процессов на заводе изготовителе, или связано с недостатком сырья, используемого для производства Товара, а также при отказе перевозчика принять Товар не по вине Поставщика (грузоотправителя).

6.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных счетом - офертой, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до получения соответствующего платежа в полном объеме, что не будет являться нарушением (недопоставкой) со стороны Поставщика.

В случае если просрочка оплаты Товара составит более 10 (Десяти) календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара либо потребовать возврата переданного Товара полностью или в части, а также возмещение убытков, связанных с исполнением обязательств, за счет Покупателя.

принять выполненные Стороной 1 работы (их результат) или предоставить письменное мотивированное возражение с указанием конкретных замечаний по объему и качеству выполненных Работ.

6.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара (полностью или частично), Покупатель обязан уплатить Поставщику, на основании ее письменного требования, исключительную неустойку в размере 0, 1 % (Одна десятая процента) от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки.

6.6. В случае необоснованного отказа от Товара, Покупатель выплачивает штрафную неустойку в размере 10 % (Десять процентов) от суммы его стоимости, и выплачивает убытки Поставщика в виде разницы между ценой Товара и ценой продажи этого Товара третьим лицам взамен данной сделки. При этом возврат денежных средств Покупателю, если была сделана оплата за Товар, производится Поставщиком после реализации этого Товара третьим лицам за вычетом понесённых убытков, оговоренных выше, и штрафной неустойки.

6.7. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

6.8. В случае несоблюдения Покупателем условий о сроках предоплаты, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара или сдвинуть сроки поставки Товара на период просрочки исполнения Покупателем обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящим Условиям или в связи с ними, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней, с момента ее получения Стороной.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС - МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, эмбарго, государственных постановлений страны назначения и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящих Условий.

8.2. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих государственных органов.

8.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (Шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     9.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их размещения на сайте Поставщика и действуют до их отзыва или замены новой редакцией.

9.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять Условия. Новая редакция применяется к поставкам, акцептованным после даты размещения новой редакции на сайте.

9.3. Во всем, что не урегулировано настоящими Условиями, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.